AGB für Fotografie & Webdesign (Schweiz)

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Verträge zwischen Sanja Tomazic, Sanjadesign, Rathausgasse 10, 4800 Zofingen (nachfolgend „Webdesigner") und dem Kunden betreffend Webdesign-, Entwicklungs- und Digitaldienstleistungen. Abweichende Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn sie schriftlich vereinbart wurden.

2. Vertragsgegenstand

Der Webdesigner erbringt insbesondere folgende Leistungen:

• Konzeption und Beratung
• Gestaltung (Webdesign, UI/UX)
• Technische Umsetzung (HTML, CSS, CMS etc.)
• Integration von Drittanbieter-Tools
• Wartung und Support

Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus der jeweiligen Offerte oder Auftragsbestätigung.

3. Vertragsart

Je nach Vereinbarung handelt es sich:

• Bei der Erstellung einer Website um einen Werkvertrag gemäss Obligationenrecht (Art. 363 ff. OR)
• Bei Beratungs- und Supportleistungen um einen Auftrag gemäss Art. 394 ff. OR

4. Mitwirkungspflichten des Kunden

Der Kunde verpflichtet sich:

• Inhalte (Texte, Bilder, Logos etc.) rechtzeitig bereitzustellen
• Nur Materialien zu liefern, an denen er die nötigen Rechte besitzt
• Feedback innerhalb vereinbarter Fristen zu erteilen

Verzögerungen durch den Kunden können zu Terminverschiebungen und Mehrkosten führen.

5. Preise und Zahlungsbedingungen

• Alle Preise verstehen sich in CHF, exkl. MwSt.
• 70% Anzahlung bei Auftragserteilung
• 30% nach Fertigstellung bzw. Abnahme
• Rechnungen sind innert 30 Tagen zahlbar

Bei Zahlungsverzug kann ein Verzugszins gemäss OR erhoben werden.

6. Abnahme

Nach Fertigstellung wird dem Kunden das Werk zur Abnahme vorgelegt. Mängel sind innert 14 Tagen schriftlich zu rügen. Erfolgt keine Rückmeldung innerhalb dieser Frist, gilt das Werk als genehmigt.

7. Urheberrecht und Nutzungsrechte

Alle urheberrechtlichen Rechte verbleiben bis zur vollständigen Bezahlung beim Webdesigner. Nach vollständiger Zahlung erhält der Kunde ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht an der erstellten Website. Der Webdesigner ist berechtigt, das Projekt zu Referenzzwecken zu verwenden.

8. Drittanbieter und Hosting

Für Leistungen von Drittanbietern (z.B. Hosting, Plugins, Themes, externe Tools) übernimmt der Webdesigner keine Haftung. Es gelten die jeweiligen AGB der Drittanbieter.

9. Haftung

Der Webdesigner haftet nur für vorsätzliche oder grobfahrlässige Pflichtverletzungen. Keine Haftung besteht für:

• Entgangenen Gewinn
• Datenverlust
• Rankingverluste bei Suchmaschinen
• Ausfälle durch Hostinganbieter

10. Datenschutz

Der Webdesigner bearbeitet personenbezogene Daten gemäss dem Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG). Sofern der Webdesigner im Auftrag des Kunden personenbezogene Daten bearbeitet, gilt dies als Auftragsbearbeitung gemäss DSG.

11. Geheimhaltung

Beide Parteien verpflichten sich zur vertraulichen Behandlung aller nicht öffentlich bekannten Informationen.

12. Vertragsdauer und Kündigung

Die Vertragsdauer wird individuell zwischen dem Auftragnehmer und dem Kunden vor Vertragsbeginn festgelegt und schriftlich vereinbart. Der Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.

Während der vereinbarten Vertragsdauer ist eine ordentliche Kündigung ausgeschlossen.

Das Recht zur ausserordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt vorbehalten. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn:

• der Kunde eine fällige Rechnung nicht fristgerecht bezahlt und auch nach einer schriftlichen Mahnung mit angemessener Frist keine Zahlung leistet. In diesem Fall ist der Auftragnehmer berechtigt, die Forderung an ein Inkassounternehmen zu übergeben. Allfällige zusätzliche Kosten gehen zulasten des Kunden;
• eine Partei wesentliche Vertragspflichten nicht erfüllt und trotz schriftlicher Aufforderung und angemessener Frist keine Verbesserung erfolgt;
• eine Partei zahlungsunfähig wird, ein Konkursverfahren eröffnet wird oder sie ein Nachlassverfahren einleitet.

Im Falle einer vorzeitigen Vertragsauflösung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, ist der Auftragnehmer berechtigt, sämtliche bis dahin erbrachten Leistungen sowie bereits reservierte oder geplante Aufwände in Rechnung zu stellen. Bereits geleistete Zahlungen werden nicht zurückerstattet.

Bei vorzeitiger Kündigung durch den Auftragnehmer aus wichtigem Grund wird die bis dahin erbrachte Leistung anteilsmässig verrechnet.

Der Vertrag endet automatisch mit Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

13. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht. Gerichtsstand ist der Sitz des Webdesigners.